| मद | स्वीकृत | पुनः रीक्षित | अंतिम वित्तीय वर्ष | For Cfy 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवशेष | लक्ष्य | प्राप्ति | ||||
| मार्ग की लम्बाई [Km] | 1.9 | 1.9 | 0.000 | 1.9 | 1.900 | 0.000 |
| पुल की संख्या | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| पुल का स्थान [m] | 60 | 60 | 0.000 | 60 | 60.000 | 0.000 |
9W359 :
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 319/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में ग्राम लक्षमपुर (नकेल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ डामरीकरण एवं सुखी नदी पर 60.00 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।
Distt.: नैनीताल
Block: हल्द्वानी
Const.: लालकुआँ
Tehsil: हल्द्वानी
Type: सेतु निर्माण( मोटर सेतु)
Yojna: नाबार्ड 28
कार्यकारी अभियंता कार्यालय:प्रान्तीय खण्ड नैनीताल
Work not linked with IM
Bridges on The Basis of AI:
प्रशासनिक अनुमोदन विवरण : शा0सं0 435/।।।(2)/22-31(प्रा0आ0)2013 दिं0 06.01.2022
प्राविधिक स्वीकृत लागत (लाख) : 717.09 Lacs
Financial Detail
स्वीकृत Cost : 717.09 Lacs
पुनः रीक्षित Cost : 717.09 Lacs
Exp. अंतिम वित्तीय वर्ष : 517.10 Lacs
For CFY 2024-2025
अवशेष : 199.99 Lacs
Demand : 199.99 Lacs
Allotment : 0.00 Lacs
Exp in CFY : 0.00 Lacs
Total Up to Date Exp : 517.10 Lacs
निर्माण प्रारम्भ
Physical Progress:
At start of FY 2024-2025 : 40 %
Up to Date : 40 %
स्वीकृत on :
2 वर्ष 4 महीने पहले
06 Jan 2022
कार्य की अनुमानित समाप्ति तारीख:
2 महीने 1 सप्ताह में
15 Aug 2024
Actual Completion Date:
Not Yet Reported
टिप्पणी
Bottelneck: बाधा रहित
दिं0 04.05.2022 एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त कार्य की निविदा दिनांक 12.05.2022 को अपलोड जो दिं0 15.06.2022 को खोली जानी है। दिनांक 27.06.22 को निविदा का तकनीकी प्ररीक्षण किया गया। निविदा उच्च दरो पर प्राप्त। ठेकेदार को इस कार्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक 1524/ 4 सी दिं0 06.07.22 द्वारा दरे कम करने हेतु पत्र लिखा गया है।ठेकेदार द्वारा दरें कम करने हेतु सहमति प्राप्त नहीं हुई । पुनः तीसरी बार निविदा दिं0 18.07.22 को प्रकाशान हेतु प्रेषित। प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त। दिं0 17.08.22 को वृत्तीय कार्यालय में निविदा खोली जानी थी, परन्तु ठेकेदार संघ द्वारा तालाबन्दी के कारण नही खोली जा सकी। अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल के पत्रांक 3069/ 41 एम0 - 2/ 2022-23 दिं0 20.08.22 जारी आदेशो के अनुसार अग्रिम आदेशो तक निविदा खोलने का कार्य लम्बित है।निविदा दिं0 27.08.2022 को खोली जायेगी। दिं0 27.09.2022 को प्राप्त तीन निविदाओ के तकनीकी मूल्यांकन व 29.09.2022 को प्राइनेनसल बिड खोली गयी मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 2586 दिं0 11.11.2022 द्वारा न्यून्तम निविदादाता के अभिलेखो (पार्टनरशीप) पर विधिक राय प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के पत्रांक 251/ 347 सी - 2 / 2022 दिं0 17.01.2023 द्वारा निविदा निरस्त कर दी गयी पुनः दिं0 17.01.2023 को निविदा आमंत्रित की गयी जो दिं0 09.02.2023 को खोली जानी थी किन्तु वाद 258/ 2023 द्वारा प्रकरण न्यायालय में गतिमान हो गया । अगली सुनवाई की तिथि 11.04.2023 है तब तक न्यायालय द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये है।मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश दिं0 18.04.2023 के द्वारा मै0 शैलपुत्री एसो0 रामनगर की याचिका खारित कर दी गयी है। तद्पदश्चात दिं0 19.04.23 को निविदा की टैक्निकल बिड खोली गयी मूल्यांकन दिं0 01.05.2023 को पूर्ण हुआ। फाइनेन्सीयल बिड दिं0 02.05.2023 को खोली गयी जिसके उपरान्त न्यून्तम निविदादाता मै0 पाटनी इं0 एण्ड कन्सट्रक्स कं0 के नाम अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ । फेब्रिकेशन ,सेतु के दोनो एबटमेन्ट आर0सी0सी0 राफ्ट डालने का कार्य पूर्ण। मार्ग का कार्य प्रगति पर है। -- as on 02-Feb-2024
Physical Peramenters
Currently only Bank Gaurantee information is avilable
